Постановлением Правительства РФ от 26.03.2022 № 479 установлены особенности применения неустойки (штрафа, пени), иных финансовых санкций, а также других мер ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам участия в долевом строительстве.

Так, до конца 2022 года не начисляются, а по уже предъявленным к исполнению требованиям вводится отсрочка до конца 2022:

- неустойки за нарушение сроков внесения платежа по договорам долевого участия (ДДУ) и за нарушение сроков передачи объекта;

- проценты за пользование денежными средствами при расторжении договора;

- убытки сверх неустойки в связи с нарушением ДДУ;

- неустойки (штрафы, пени) по закону о защите прав потребителей.

До конца 2022 года не направляются уведомления о нарушении застройщиком сроков завершения строительства и передачи объектов, а  уполномоченный региональный орган не вправе обращаться в арбитражный суд с заявлением о приостановлении деятельности застройщика.